Einwohnergemeinde Horw
Werbung
Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Telefon 041 249 40 40, Fax 041 249 40 50, [email protected], www.bfbag.ch Antrag zur Teilnahme an TU-Submission im selektiven Verfahren Präqualifikationsformular Objekt/Projekt Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Art der Beschaffung Ausschreibung für TU-Submission Auftraggeberin Gemeinde Wettingen Alberich Zwyssig-Strasse 76 5430 Wettingen Einzureichende Unterlagen: vollständig ausgefülltes Präqualifikationsformular (mit Beilagen) Eingabeadresse Gemeinde Wettingen Bau- und Planungsabteilung „Präqualifikation Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen“ Alberich Zwyssig-Strasse 76 5430 Wettingen Eingabetermin Dienstag, 16. Februar 2016, 12.00 Uhr Die Präqualifikationsunterlagen müssen bis spätestens am Dienstag, 16. Februar 2016, 12.00 Uhr, im Büro 305 des Rathauses Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 76, 5430 Wettingen, sein, wo der Empfang der Unterlagen bestätigt wird. Die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen der Präqualifikationsunterlagen liegt ausschliesslich beim Antragsteller. Der Antragsteller erklärt über Art und Umfang der Arbeiten orientiert zu sein. Der Antragsteller bestätigt, mit den Antragsunterlagen und den allgemeinen Bedingungen einverstanden zu sein. Arbeitsgemeinschaften sind zulässig, diese müssen jedoch bei der Präqualifikation angegeben werden. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 1 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Ort / Datum Stempel mit Adresse des Antragstellers / der Antragstellerin: Kontaktperson Telefon Mail (Unterschriften siehe letzte Seite ) Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 2 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Inhaltsverzeichnis Seite 1. Ausgangslage und Aufgabenstellung 4 1.1. Allgemeiner Beschrieb 4 1.2. Städtebau 4 1.3. Architektur 4 1.4. Statisches Konzept (Auszug aus der Nutzungsvereinbarung SJB Kempter Fitze) 5 1.5. Energetisches Konzept 6 1.6. Baubeschrieb nach BKP 6 1.7. Gebäudetechnik 6 2. Allgemeine Bedingungen Präqualifikation 8 2.1. Ausschreibende Stelle 8 2.2. Gegenstand 8 2.3. Verfahrenssprache 8 2.4. Termine 8 2.5. Bietergemeinschaften 8 2.6. Subunternehmer 8 2.7. Antragsöffnung 9 2.8. Einreichen der Dokumentationen 9 2.9. Auskünfte 9 2.10. GATT-Übereinkommen 9 2.11. Entschädigung 9 2.12. Rechtsmittelbelehrung 9 2.13. Verfahrensart 9 2.14. Eignungskriterien (Präqualifikation) 10 2.15. Einzureichende Unterlagen 10 2.16. Beurteilungsgremium 10 2.17. Realisierungsvorbehalt 10 2.18. Weiterbeauftragung Planungsteam 11 3. Informationen zur Totalunternehmersubmission 11 3.1. Gegenstand der Ausschreibung und Vorgehen 11 3.2. Zuschlagskriterien (TU-Submission) 11 4. Angaben zur Totalunternehmung 12 4.1. Allgemeine Informationen zur Totalunternehmung (federführendes Unternehmen bei ARGE) 12 4.2. Allgemeine Referenz Totalunternehmung 12 4.3. Sichtbeton Referenz Totalunternehmung 13 4.4. Referenzen der vorgesehenen Schlüsselperson (Hauptansprechpartner zu Bestellerin) 13 5. Erklärung / Bestätigung des Totalunternehmers 15 Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 3 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 1. Ausgangslage und Aufgabenstellung 1.1. Allgemeiner Beschrieb Die Gemeinde Wettingen beabsichtigt an zentraler Lage auf dem Areal der Schulanlage Margeläcker den Neubau einer Dreifachturnhalle. Der neue Turnhallentrakt soll östlich d er bestehenden Schulbauten beziehungsweise im Bereich von Spielwiese und Pausenareal zu liegen kommen. Der Neubau ist teilweise versenkt, mit oberirdischem Eingangsgeschoss auf Seite der Sportplätze. Der neue Turnhallentrakt ist als Hallenbau geplant. Die Nebenräume sind auf drei Geschossen, übereinander und auf einer Seite angeordnet: - Auf der oberen Ebene befindet sich auf Höhe der Sportplätze das Eingangsgeschoss, wobei das Eingangsgeschoss auch als Zuschauerbereich dient. - Unter dem Eingangsgeschoss befindet sich das Garderobengeschoss, das über eine zentrale Treppenanlage erschlossen wird. - Unter dem Garderobengeschoss sind auf Höhe des Hallenbodens die Geräteräume angeordnet. 1.2. Städtebau Die neue Dreifachturnhalle steht an der Geländekante zwischen den bestehenden Sportplätzen und den tiefer gelegenen Aussenbereichen bei der Margelstrasse. Das Gebäude fügt sich in das bestehende orthogonale Raster der Schulanlage ein. Es vermittelt sowohl funktional zwischen den Schulbereichen und den Sportanlagen wie auch volumetrisch zwischen den hohen Schulgebäuden und der kleinmasstäblichen Wohnbebauung. Eine neue Treppenanlage verbindet die Margelstrasse im Süden mit den Aussensportanlagen und dem Eingang der Turnhalle. Im Westen ist die Turnhalle an den Pausenplatz der Schule angeschlossen. 1.3. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Archi- Seite: 4 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen tektur Das teilweise ins Erdreich versenkte Gebäude ist dreigeschossig konzipiert. Auf der oberen Ebene der Sportplätze ist das Eingangsgeschoss mit Foyer und Zuschauerbereich angeordnet. Es orientiert sich zu den Sportplätzen, ist aber auch über einen auf Sportplatzniveau angelegten Zugangsweg mit dem Osten des Quartiers verbunden. Im Zwischengeschoss befinden sich Garderoben und WC-Anlagen. Darunter auf Hallenniveau liegen die Geräteräume für Schule und Vereine und die notwendigen Technikräume. Die drei Geschosse sind über eine zentrale Treppenanlage und einen behindertengerechten und auf den Transport von Turngeräten ausgelegten Aufzug verbunden. Das Gebäude ist in Anlehnung an die bestehenden Gebäude der Schulanlage in Sichtbeton geplant. Eine gewölbte schedartige Deckenstruktur in Sichtbeton, durch zwei Querträger und seitlich von trapezförmigen Wandscheiben getragen, überspannt die gesamte Halle. Die Querträger nehmen Trennvorhänge und Gebäudetechnikinstallationen auf. Durch die Oberlichtbänder der Sheds wird jede der drei Teilhallen mit gleichmässigem, blendfreiem Tageslicht versorgt. 1.4. Statisches Konzept (Auszug aus der Nutzungsvereinbarung SJB Kempter Fitze) Die Tragstruktur der Dreifachturnhalle wird in Massivbauweise mit vorgespannten Tragelementen erstellt. Das Dach ist shed-artig aufgebaut mit selbsttragenden, geschwungenen Betonwellen. Sie bilden das Tragwerk über den drei Turnhallenfeldern und haben eine Spannweite von bis zu 15.60 Metern. Die beiden Hauptträger im Dach sind als vorgespannte rund 32 Meter lange Einfeldträger gestaltet. Der Randträger in der Südfassade bildet das Auflager der Hauptträger. Über dem Foyer sind die Hauptträger mit einem Kastenträger verbunden, der sich an den Ost- und Westfassaden, auf den Liftkern und den Nebenräumen abstützt. Die Fassaden sind in Sichtbeton geplant und bilden ein wichtiges Tragelement. Die Erschliessungszonen, Garderoben und Geräteräume sind in einer konventionellen Massivbauw eise projektiert mit tragenden Flachdecken und Betonwänden. Auch diese Elemente sollen weitgehend durch den Sichtbetoncharakter geprägt sein. Zur Stabilisierung wird das Hallendach mit den Seitenwänden sowie dem Liftkern und den Tragwänden im Erdgeschoss verbunden. Die Fundation wird als Flachgründung ausgebildet. In Zonen mit hohen Einzel- und Linienlasten werden die Kräfte mittels Verstärkungen wie Einzel- oder Streifenfundamente in den anstehenden Baugrund geleitet. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 5 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 1.5. Energetisches Konzept Das Gebäude erfüllt die Minergie-Anforderungen nach SIA 380/1, 2009. Auf eine Zertifizierung wird verzichtet. 1.6. Baubeschrieb nach BKP Rohbau als Beton- und Stahlbetonarbeiten, Fassadenwände aussenseitig, Innenwände, Decken und Treppen, Dachträger und Dachwellen in Sichtbeton. Teilweise mit Hydrophobierung Sichtbeton und Grafittischutz. Fenster aus Metall, Fensterfront Eingang inkl. Türen, dreiseitige Fensterfront Halle, mit innerer Blendschutz und Lüftungsflügeln motorisiert, Oberlichtbänder Dach mit Kippfügeln als Rauch-Wärmeabzug (RWA) und zur Lüftung, Wärmeschutzglas dreifach, teilweise Sonnenschutzbeschichtung. Dachkonstruktion Halle mit Dampfsperre, Wärmedämmung Polyurethan, Abdichtungbahnen aus Kunststoff. Hartbetonbelag in Foyer / Zuschauerbereich und Korridor 1.UG, zweischichtig inkl. Unterlagsbeton und Dämmung. Bereich Turnhalle Mischelastischer (kleinflächenelastischer) Sportboden, Oberbelag Polyurethan-Beschichtung inkl. Markierungen, Calciumsulfatfliessestrich, und Wärmedämmung. UV-beständiger Polyurethan-Wand- und Bodenbelag in Garderoben, Duschen und WC-Anlagen, 2 K-Versiegelung. Unterer Wandbereich der Halle: Akustik-Verkleidung aus Holzleisten inkl. Akustikhinterlage und Wärmedämmung Oberer Wandbereich der Halle: Akustik-Verkleidung aus Holzwolleplatten inkl. Wärmedämmung. 1.7. Gebäudetechnik Elektro Die Elektroinstallationen werden nach den heutigen Regeln der Technik erstellt. Sie sind so geplant, dass sie sowohl energetisch als auch in Bezug auf die Umweltverträglichkeit dem heutigen Stand entsprechen. Apparate Starkstrom, Hauptverteilung/Messung Es ist eine zentrale Hauptverteilung/Messung mit den notwendigen Leitungs- und Fehlerstromschutzschaltern im Elektroraum im 2. Untergeschoss vorgesehen. Unterverteilungen pro Etage, mit den notwendigen Geräten ausgerüstet. Heizung Das Heizungskonzept weist folgende Hauptmerkmale aus: - Die Wärmeerzeugung erfolgt über die bestehende Holzschnitzel-/Gasheizung der Schulanlage, welche sich im Untergeschoss des Spezialtrakts befindet. - Wärmeversorgung Dreifachturnhalle ab Hauptvorlauf mit Systemtrennung (Umformer) - Heizfernleitungen von Heizzentrale zur Dreifachturnhalle im Erdreich - 2 Heizgruppen (Fussbodenheizung, Lufterhitzer) - Warmwasserbereitung über die Heizung direkt ab der Fernleitung - Heizverteilleitungen an Decke 2. Untergeschoss zu den jeweiligen Heizkreisverteilern für die Fussbodenheizung in den Turnhallen, Garderoben, Nasszellen und Büro - Einzelraumregulierung in allen Räumen Sanitäre Analgen Das Sanitärkonzept zeichnet sich durch folgende Hauptmerkmale aus: - Sanitärapparate mittlerer Standard - Montage von vorfabrizierten Installationselementen in den WC-Anlagen - Duschensteuerungen für Sportduschen - Entwässerung der Duschen mit Bodenabläufen - Abwasserhebeanlage für Putzraum und Technik im 2.UG - Provisorische Dachentwässerung für Hauptdach Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 6 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen - Dachentwässerung im Pluvia-System ausgeführt Legionellenabwehr: Warmwassertemperatur 60°C, kurze Leitungen Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 7 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 2. Allgemeine Bedingungen Präqualifikation 2.1. Ausschreibende Stelle Die ausschreibende Stelle ist die Bestellerin: Gemeinde Wettingen Bau- und Planungsabteilung Alberich Zwyssig-Strasse 76 5430 Wettingen 2.2. Gegenstand Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 2.3. Verfahrenssprache Die Präqualifikation wie auch die Submission werden in Deutsch durchgeführt. 2.4. Termine Präqualifikation- und Submissionstermine Publikation und Versand 26.01.2016 Eingabe Formular Präqualifikation 16.02.2016 Teilnehmer TU-Submission bekannt (Verfügung Gemeinderat)07.03.2016 Verfügung Rechtskräftig 18.03.2016 Versand TU-Submission 21.03.2016 Eingabetermin TU-Angebote 13.05.2016 Technische Bereinigung / Prüfung / Schlussverhandlungen bis24.06.2016 Zuschlagsverfügung Gemeinderat 09.12.2016 Vertragsunterzeichnung 23.12.2016 Baukreditgenehmigung Abstimmung Gemeinderat Abstimmung Einwohnerrat Volksabstimmung 30.06.2016 01.09.2016 27.11.2016 Baubewilligungstermine Eingabe Baugesuch Rechtskräftige Baubewilligung erwartet auf 01.12.2016 05.03.2017 Realisierungstermine Start Umsetzung Bezug ca. Mai 2017 31.07.2018 2.5. Bietergemeinschaften Bietergemeinschaften (ARGE) sind zugelassen. Es muss ein federführendes Unternehmen bestimmt werden, die Mitglieder der ARGE haften jedoch solidarisch. Die Mitglieder einer ARGE dürfen nach der Bewerbung nicht mehr ausgetauscht werden. Die Mitglieder einer ARGE dürfen sich nur bei einem Angebot beteiligen. 2.6. Subunternehmer Subunternehmer sind zugelassen und dürfen sich an mehreren Angeboten beteiligen. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 8 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 2.7. Antragsöffnung Es findet keine öffentliche Antragsöffnung statt, die Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt. 2.8. Einreichen der Dokumentationen Einreichen der Präqualifikationsdokumentationen bis spätestens 16. Februar 2016, 12.00 Uhr, im Büro 305 des Rathauses Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 76, 5430 Wettingen, abgegeben oder eingetroffen sein. Das Risiko, dass das Angebot rechtzeitig eintrifft, liegt beim Anbieter. Es gilt folgende Eingabeadresse: Gemeinde Wettingen Bau- und Planungsabteilung „Präqualifikation Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen“ Alberich Zwyssig-Strasse 76 5430 Wettingen Verschlossen mit dem Vermerk: „Präqualifikation Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen“ Zu spät eingetroffene (nach 12:00 Uhr des Eingabedatums), nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich und rechtsgültig unterzeichnete Dokumente oder solche, bei denen Unter lagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf §15 Abs. 3 SubmD ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Präqualifikationsunterlagen abgeändert oder nicht vollständig ausgefüllt werden. 2.9. Auskünfte Es werde keine mündlichen oder schriftlichen Auskünfte erteilt. 2.10. GATT-Übereinkommen Der Auftrag ist dem GATT/WTO-Übereinkommen (Government Procurement Agreement, GPA) unterstellt. 2.11. Entschädigung Für das Einreichen der Unterlagen wird keine Entschädigung ausgerichtet. 2.12. Rechtsmittelbelehrung Gegen die Präqualifikation kann innert zehn Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizufügen 2.13. Verfahrensart Selektives Verfahren. Das Verfahren wird gestützt auf § 82 Abs. 1 lit. l der Kantonsverfassung, Art. 11 des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM) vom 6. Oktober 1995 und Art. 3 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 25. November 1994 / 15. März 2001 sowie dem Submissionsdekret (SubmD) des Kantons Aargau vom 26. November 1996, Stand 01. Januar 2011, in Ausführung des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 1994 und des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens vom 21. Juni 1999 durchgeführt. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 9 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 2.14. Eignungskriterien (Präqualifikation) Für die Zulassung zur Angebotseinreichung müssen von der Totalunternehmung folgende Eignungskriterien erfüllt werden: Erfahrung des Anbieters und deren Schlüsselpersonen über die Realisieru ng von drei im Umfang und Komplexität vergleichbaren Objekten (Investitionssumme BKP 1 bis 4 über CHF 10 Mio., inkl. MwSt) als Totalunternehmer. Fertigstellung ab 01.01.2006. Erfahrung des Anbieters über zwei mit komplexen Sichtbeton Arbeiten vergleichbare Bauwerke. Fertigstellung ab 01.01.2006. Verhältnis der Auftragssumme zum Jahresumsatz der Bewerberin der letzten drei Jahren darf 20% nicht übersteigen. Bestätigung des Sicherheitsgebers (Bank, Versicherung) über die Stellung einer Erfüllungsgarantie im Auftragsfall Vollständig ausgefülltes und unterzeichnete Präqualifikationsunterlagen Vollständig ausgefüllte Selbstdeklaration der Gemeinde Wettingen Nachweis über die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen für das Personal (2. Säule) ohne Verzug Nachweis über die Erfüllung der fälligen Abgaben an die öffentliche Hand (Direkte Bundessteuer, Kantons- und Gemeindesteuern, Mehrwertsteuer, LSVA) erbracht zu haben Nachweis über die Erfüllung der fälligen Leistungen an die Träger der Sozialversicherungen, insbesondere die AHV- / IV- / EO- / ALV- / FAK-Beiträge ordnungsgemäss und lückenlos erbracht zu haben Nachweis über die Erfüllung der fälligen Prämienzahlungen an die SUVA erbracht zu haben Sämtliche Nachweise dürfen nicht älter als vom 01.07.2015 sein. Die Nachweise werden vom Bauund Planungsabteilung vertraulich behandelt. 2.15. Einzureichende Unterlagen Für die Bewerbung zur Präqualifikation sind folgende Unterlageneinzureichen: Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Bewerbungsformular Selbstdeklaration der Gemeinde Wettingen Handelsregisterauszug der Totalunternehmung (nicht älter als drei Monate) Illustrationen der Referenzprojekte (pro Referenz max. ein A3-Blatt, einseitig bedruckt) 2.16. Beurteilungsgremium Die Bewertung der Referenzen und der übrigen Qualitätskriterien werden in einem Gremium von Vertretern der Bauherrschaft und externen Fachleuten erstellt. Namentlich sind dies: - Daniel Huser, Gemeinderat Ressort Bau, Gemeinde Wettingen - Urs Heimgartner, Leiter Bau- und Planungsabteilung, Gemeinde Wettingen - Marc Syfrig, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Dietschiberg, 6006 Luzern - Emanuel Schoop, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Burghaldenstrasse 15, 5400 Baden - Röne Gebhard, Bauökonom MAS, Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern 2.17. Realisierungsvorbehalt Die Gemeinde Wettingen behält sich vor, das Verfahren abzubrechen bzw. das Projekt nicht zu realisieren, wenn dem Baukredit durch Gemeinderat bzw. Einwohnerrat nicht zugestimmt wird, dem Baukredit in der Volksabstimmung nicht zugestimmt wird, die Baubewilligung nicht erteilt wird. Im Fall einer Nichtrealisierung bzw. eines Verfahrensabbruchs ist von Seiten der Gemeinde keine Entschädigung für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Teilnahme oder der Angebotseingabe geschuldet. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 10 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 2.18. 3. Weiterbeauftragung Planungsteam Die von der Gemeinde Wettingen beauftragten Planer sind vom Totalunternehmer zu übernehmen. Es sind dies: Architekt: Nägele Twerenbold Architekten ETH / SIA, Josefstrasse 106, 8005 Zürich Bauingenieur: SJB.Kempter.Fitze AG, Planen und Bauen, Tobelackerstrasse 6, 9101 Herisau Elektroingenieur: Gutknecht Elektroplanung AG, Riedhofstrasse 11, 8804 Au / ZH HLKS-Ingenieur: BSP-Energie GmbH, Gasometerstrasse 36, 8005 Zürich Bauphysiker: Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, Rütistrasse 3a, 5400 Baden Fassadenplanung: Feroplan Engineering AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich (direkt von Architekt beauftragt) Geologie: Dr. Heinrich Jäckli AG, Kronenstrasse 39, 5400 Baden Informationen zur Totalunternehmersubmission 3.1. Gegenstand der Ausschreibung und Vorgehen Die Bauherrschaft wird zusammen mit den beauftragten Planern, für dieses Verfahren grossmehrheitlich detaillierte Ausschreibungen (nach NPK) erstellen. Einige Elemente (wie z. B. Abbrucharbeiten, Rückbau, Erschliessung, Baustelleninstallation, Umgebungsarbeiten und dgl.) werden funktional beschrieben. Die Totalunternehmer-Submission wird auf Basis des Bauprojektes erarbeitet und dient den Anbietern als Grundlage zur Erstellung eines Angebotes. 3.2. Zuschlagskriterien (TU-Submission) Die eingereichten Honorarangebote werden aufgrund folgender Zuschlagskriterien geprüft: Totalunternehmerangebot Qualität der Referenzen über die Realisierung von drei im Umfang und Komplexität vergleichbaren Objekten Referenz der Schlüsselperson über die Realisierung von zwei im Umfang und Komplexität vergleichbaren Objekten PQM Vorschlag Totalunternehmung Termine Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 11 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 4. 4.1. Angaben zur Totalunternehmung Allgemeine Informationen zur Totalunternehmung (federführendes Unternehmen bei ARGE) Firmenbezeichnung Adresse, PLZ Ort Rechtsnatur, Gründungsdatum, -jahr Datum Aktienkapital des Anbieters/der Anbieterin Zugehörigkeit zu Firmengruppe / Holding Mitgliedschaften (Berufsverbände) Jahresumsatz in Mio. CHF 2015 2014 2013 Gesamtbestand / Betriebspersonal: (Anzahl Personen) Projektleiter / innen Bauleiter / innen Administration Lehrlinge Total Qualitätsmanagement Zertifizierung Letztes Audit Arbeitsschutzmanagementsystem Berufs- Haftpflichtversicherung / Gesellschaft Police Nr. Deckungssummen Personen / Sachschäden 4.2. CHF Bautenschäden CHF Vermögensschaden CHF CHF Allgemeine Referenz Totalunternehmung Referenzen des TU über die Ausführung von mindestens drei mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbarem realisierten Projekt (Investitionssumme BKP 1 bis 4 über CHF 10 Mio., inkl. MwSt) Fertigstellung ab 01.01.2006. Illustrationen je Referenzprojekt max. ein A3-Blatt, einseitig bedruckt. Referenzobjekt 1 einer vergleichbaren Aufgabe Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel. Bausumme (BKP 1-9) Termin Baubeginn / Bauende Referenzobjekt 2 einer vergleichbaren Aufgabe Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel Bausumme (BKP 1-9) Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 12 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Termin Baubeginn / Bauende Referenzobjekt 3 einer vergleichbaren Aufgabe Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel Bausumme (BKP 1-9) Termin Baubeginn / Bauende 4.3. Sichtbeton Referenz Totalunternehmung Referenzen des TU über die Ausführung von mindestens zwei Projekten mit aufwändigen Sichtbetonelementen welche mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbar sind. Realisierte Projekte mit Sichtbeton Fassade, Innenwänden, Decken usw. welche komplexe Anforderungen erfüllen müssen. Illustrationen je Referenzprojekt max. ein A3-Blatt, einseitig bedruckt Referenzobjekt 1 mit Sichtbetonelementen Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel. Bausumme (BKP 1-9) Beschrieb Sichtbetonelemente Termin Baubeginn / Bauende Referenzobjekt 2 mit Sichtbetonelementen Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel Bausumme (BKP 1-9) Termin Baubeginn / Bauende 4.4. Referenzen der vorgesehenen Schlüsselperson (Hauptansprechpartner zu Bestellerin) Name, Vorname Schlüsselperson Referenzobjekt 1 Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel. Bausumme (BKP 1-9) Termin Baubeginn / Bauende Rolle / Aufgabe in diesem Projekt Referenzobjekt 2 Bauherr Referenzperson Bauherr / Tel. Bausumme (BKP 1-9) Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 13 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Termin Baubeginn / Bauende Rolle / Aufgabe in diesem Projekt Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 14 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen 5. Erklärung / Bestätigung des Totalunternehmers bezüglich der Einhaltung aller Arbeitsbedingungen und bezüglich der Erfüllung der finanziellen Verpflichtung. Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift: 01. den finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen für das Personal (2. Säule) bis heute ohne Verzug nachgekommen zu sein; 02. die bis heute fälligen Abgaben an die öffentliche Hand (Direkte Bundessteuer, Kan tons- und Gemeindesteuern, Mehrwertsteuer, LSVA) erbracht zu haben; 03. die bis heute fälligen Leistungen an die Träger der Sozialversicherungen, insbesondere die BVG/ AHV-/ IV-/EO/ALV-/FAK-Beiträge ordnungsgemäss und lückenlos erbracht zu haben; 04. die bis heute fälligen Prämienzahlungen an die SUVA erbracht zu haben; 05. dass die Firma nicht in Liquidation ist und keine berechtigten Betreibungen vorliegen; 06. Einhaltung der GAV- und dass die Grundsätze der Gleichbehandlung von Frau und Mann eingehalten werden; Personalvorsorgeeinrichtung(en) Name Adresse AHV-Ausgleichskasse(n) Name Adresse Ort, Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift/en …………………………………………………… Falls die Nichteinhaltung von bestätigten Punkten oder falsche Angaben nach der Auftragserteilung festgestellt werden, behält sich die Auftraggeberin vor, den Ausschluss vorzunehmen. ............................................. Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg ................................................................................................. Seite: 15 Gemeinde Wettingen, Bau- und Planungsabteilung, 5430 Wettingen Präqualifikation TU-Ausschreibung Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen Ort, Datum: Der Antragsteller (Stempel, rechtsgültige Unterschrift) Büro für Bauökonomie AG, Luzern / 68638125/ rg Seite: 16
